ÜLKENİZİ / BÖLGENİZİ SEÇİNİZ
Son güncelleme Mart 2026
Alıcı bu Koşulları dikkatlice okumalıdır.Dikkatiniz özellikle Madde 1 (Başvuru ve Tanımlar), 2 (Teklifler, fiyat listeleri ve siparişler), 3.b (Fiyat artışı), 4.3 (Mülkiyetin muhafazası) dahil olmak üzere 4 (Ödeme koşulları), 7 (Sorumluluk) ve 11 (Geçerli yasa ve yargı yetkileri) hükümlerine çekilmektedir.
İşbu genel koşullar ("Koşullar"), aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, Alıcı tarafından Tedarikçi'ye verilen tüm siparişler için geçerli olacaktır.Alıcının vereceği bütün siparişler, alıcının işbu Koşulları kabul ettiğini, alıcı tarafından ne zaman gönderilmiş olursa olsun, alıcı tarafından temin edilen herhangi bir belgede yer alan ve özellikle satın alma koşulları dahil aksi yöndeki herhangi bir hükme bakılmaksızın, otomatik olarak belirtmiş olacaktır.İşbu Koşullardan sapan herhangi bir koşul, Tedarikçi üzerinde yalnızca, Tedarikçi tarafından yazılı olarak kabul edilmiş olması durumunda bağlayıcıdır.Tedarikçi ve Alıcı tarafından kabul edilen sapma niteliğindeki koşullar ile işbu bu Koşullar arasında bir çelişki varsa, sapma niteliğindeki koşullar, Tedarikçi tarafından özel olarak kabul edilmişlerse, geçerli olacaktır.Hangi tüzel kişinin Tedarikçi olarak hareket ettiğine veya Koşullar için hangi yasaların geçerli olduğuna bağlı olarak, madde 12'nin hüküm ve koşulları, varsa, madde 1 ila 11'de belirtilen çelişkili genel koşulların yerine geçer.Tedarikçi ve Alıcı gerektiğinde "Taraf" ve/veya "Taraflar" olarak da anılacaktır.
- CMR Belgeleri: 19 Mayıs 1956 tarihli Cenevre Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıma Sözleşmesine ilişkin BM Sözleşmesi ile ilgili belgeler.
- Sözleşme: Alıcı ile Tedarikçi arasında bu Koşullara uygun olarak Ürünlerin satışı ve satın alınması için yapılan sözleşme.
- GDPR: Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak gerçek kişilerin korunması ve bu tür verilerin serbest dolaşımına ilişkin ve 95/46/EC sayılı Direktifi (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) yürürlükten kaldıran 27 Nisan 2016 tarihli ve 2016/679 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği (AB).
- POD Belgeleri: Teslimat kanıtı belgeleri, Teslimatta Ürünlere eklenen taşıyıcı belgeleri.
- KKD Yönetmeliği:Kişisel Koruyucu Donanımlara ilişkin 9 Mart 2016 tarihli ve 2016/425 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği (AB).
- Ürünler: Alıcı tarafından sipariş edilen ve Tedarikçi tarafından teslim edilen ve faturalandırılan Tedarikçi Ürünleri.
- Alıcı: Tedarikçiye (doğrudan veya dolaylı olarak) sipariş veren ve doğrudan Tedarikçi tarafından faturalandırılacak olan alıcı.
- Tedarikçi: aşağıdaki tüzel kişiliklerden herhangi biri:Comasec SAS, Ansell Healthcare Europe NV, Ansell SA, Ansell GmbH, Ansell (U.K) Limited, Ansell Italy S.r.l.
- İş Günü: Tedarikçinin kayıtlı adresinin bulunduğu ülkede Cumartesi, Pazar veya Resmi Tatil olmayan gün.
2.1. Genel teklifler ve fiyat listeleri sadece bilgilendirme amacıyla sunulur ve Tedarikçi üzerinde bağlayıcı değildir.
2.2.Tüm siparişler, Minimum Sipariş Değeri politikası da dahil olmak üzere Tedarikçinin onayına tabidir.Sipariş, Tedarikçi tarafından yazılı olarak kabul edilene kadar herhangi bir Sözleşme yürürlüğe girmez.Tedarikçi, belirli siparişleri reddetme veya daha uzun teslimat süreleri teklif etme hakkını saklı tutar.Siparişin kabul edilmesi durumunda Tedarikçi, siparişin alınmasından en geç üç (3) İş Günü sonra Alıcıya bir sipariş onayı verecektir ("").Tedarikçinin aksi yönde yazılı bir anlaşması olmaması halinde, siparişler Tedarikçi tarafından kabul edildikten sonra Alıcı tarafından iptal edilemez.
2.3.Teklifler, fiyat listeleri ve öneriler yalnızca Tedarikçinin açık yazılı izni ile kullanılabilecek bilgilerdir.Bu bilgiler sadece Tedarikçinin mülkiyetinde kalmaya devam eder.Teklifler sadece 30 takvim günü için geçerlidir.
2.4.Alıcı, Tedarikçinin ürünlerini yeniden satarak, zararına satış ve/veya dampingli fiyatlar açısından yürürlükteki yasalara uyacaktır.
2.5.Operasyonel verimlilik ve optimum paketleme sağlamak için, standart sipariş durumunda belirli ürünler yalnızca tam karton miktarlarında gönderilebilir.Bir Alıcı bu tür bir üründen tam karton miktarını karşılamayan bir miktar için sipariş verirse, Ansell sipariş edilen miktarı otomatik olarak en yakın tam kartona ayarlama hakkını saklı tutar.Alıcı, bu ayarlamanın ilgili ürünlerin toplam miktarını ve değerini artırabileceğini kabul ve beyan eder.Tam karton miktarlarına ilişkin bilgiler talep üzerine veya ürün özelliklerinde belirtildiği şekilde mevcuttur.
a) Fiyatlar yürürlükteki her türlü katma değer veya diğer her türlü satış vergisi hariç olup bunlar Alıcının yükümlülüğündedir.Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça ve paletlerle ilgili olanlar hariç olmak üzere, nakliye amacıyla gerekli ambalaj malzemesi satın alma fiyatına dahil değildir ve ayrıca ücretlendirilecektir.Bu husus, kutuların veya diğer konteynerlerin sağlanması için de geçerli olacaktır.Paletler için aşağıdakilere bakın.Temel siparişte aksi belirtilmediği sürece, Ürünlerin tedarik edildiği paletler yalnızca Tedarikçinin veya Tedarikçinin yüklenicilerinin mülkiyetinde kalacaktır.Paletler, Tedarikçinin takdirine bağlı olarak Tedarikçinin deposuna iade edilmeli veya teslimat yerinde Tedarikçi tarafından teslim alınmak üzere hazır bulundurulmalıdır.Bu tür bir iade veya teslim alma için uygunluk, masrafları Alıcıya ait olmak üzere ve Ürünlerin teslimini takiben Tedarikçi tarafından belirtilen zaman dilimi içinde olacaktır.Alıcının herhangi bir nedenle yukarıda belirtilen süre içinde paletleri iade etmemesi veya teslim almaya hazır hale getirmemesi durumunda, Tedarikçi Alıcıdan palet başına 1 EUR ücret talep etme hakkına sahip olacaktır.Böyle bir durumda Alıcı, paletleri belirtilen fiyat üzerinden satın almış sayılacaktır.Geçerli ücret, bu Koşullarda belirtilen ödeme koşullarına uygun olarak ödenecektir.
b) Tedarikçi, Alıcıya söz konusu fiyat artışı için geçerli bir neden içeren yazılı bir bildirimde bulunarak fiyatları herhangi bir anda artırma hakkına sahip olacaktır.Söz konusu bildirim, Tedarikçinin kendi takdirine bağlı olarak taahhütlü posta, iadeli taahhütlü posta, e-posta veya faks ile iletilebilir.Yeni fiyat listesi, fiyat artışı bildiriminin Tedarikçi tarafından gönderilmesinden 30 takvim günü sonra düzenlenen tüm faturalar için geçerli olacaktır.Fiyat artışı bildiriminin iletildiği tarih ile yeni fiyatların geçerli olacağı tarih arasında Tedarikçi, aynı gün aralığında Tedarikçi tarafından son 12 ay içinde Alıcıya fatura edilen miktarların ortalamasının +%10'unu aşan siparişleri kabul etmek zorunda olmayacaktır.
c) İşbu sözleşme kapsamındaki tüm ödemeler, her faturada belirtilen para biriminde yapılacaktır.Tedarikçi çalışanları ödeme tahsil etme hakkına sahip değildir.
d) Sipariş girişi sırasındaki fiyatlandırma, o anda yürürlükte olan ve sistemimizde kayıtlı olan fiyatlara göre belirlenecektir.
5.1 Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, Ürünlerin teslimatı her zaman faturada tanımlanan Incoterms (Incoterms 2020) ("Teslimat") kapsamında gerçekleşecek ve risk Alıcıya geçecektir.Ödeme Koşulları ön ödeme veya ön ödemeye eşdeğer ise, siparişin üretilmesinden sonra Alıcının ödemeleri geciktirmesi nedeniyle Tedarikçinin maruz kalacağı her türlü ekstra maliyet (depolama masrafları, demuraj masrafları veya konteyner güzergahının değiştirilmesi gibi) Alıcıya fatura edilecektir.Tedarikçi Ürünleri taksitler halinde teslim edebilecek olup her biri ayrı ayrı fatura edilecek ve ödenecektir.Her bir taksit ayrı bir Sözleşme oluşturacaktır.Teslimatta herhangi bir gecikme veya bir taksitte kusur olması Alıcıya diğer taksitleri iptal etme hakkı vermez.
5.2.Son teslim tarihleri sadece bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı değildir.Ödeme Koşulları ön ödeme veya ön ödemeye eşdeğer ise, teslim süreleri Tedarikçi tarafından ön ödemenin alınmasına tabidir.Herhangi bir nedenle teslimatın gecikmesi halinde, Alıcı, herhangi bir tazminat talep etme, siparişi iptal etme veya Sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olmayacaktır.Tedarikçi, Sipariş Onayında belirtilen teslimat süresine uymak için makul önlemleri alacaktır.
6.1. Nakliye hasarları ve bariz kusurlarla ilgili şikayetler Tedarikçiye POD Belgeleri ve/veya CMR Belgeleri üzerinde bildirilecektir.Bu tür bir bildirimin yapılmaması halinde, mallar geri alınamaz bir şekilde kabul edilmiş sayılır ve nakliye hasarları ve bariz kusurlarla ilgili her türlü hak taleplerinden gayrikabili rücu biçimde feragat edilmiş olunur.Teslimat anı itibariyle görünür olmayan, sipariş girişi ve teslim edilen miktarlar arasındaki tutarsızlıkları, Teslimattan itibaren 48 saat içinde Tedarikçiye e-posta ile bildirilecektir.Bu tür bir bildirimin yapılmaması halinde, Ürünler geri alınamaz bir şekilde kabul edilmiş sayılır ve sipariş girişi ve teslim edilen miktarlar arasındaki tutarsızlıklarla ilgili her türlü hak taleplerinden gayrikabili rücu biçimde feragat edilmiş olunur.
6.2.Tedarikçi tarafından yapılan teslimat kontrolü, Alıcıyı, Ürünleri Teslimde inceleme yükümlülüğünü hiçbir şekilde ibra etmeyecektir.
6.3.Tedarikçi, maddi gizli/örtük kusurlara karşı garanti verir.Bir son kullanma tarihinde aksi belirtilmedikçe (Ürünlerin ambalajında bir son kullanma tarihi belirtildiğinde), bu garanti Teslimattan başlar ve Teslimattan bir (1) yıl sonra sona erer.Gizli kusur garantisi, Madde 6.5, 6.6 ve 7.1'de belirtilenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Koşullarda belirtilen çekincelere tabidir.Gizli kusurlara ilişkin şikayetler, ilk fırsatta ve en geç kusurun keşfedilmesinden sonraki beş (5) takvim günü içinde bildirilmelidir.Ancak, Alıcı bir hasta veya kullanıcı yaralanması veya olası yaralanma ile ilgili herhangi bir şikayet alırsa, şikayet derhal(aynı gün) Tedarikçiye bildirilmelidir.
6.4.Ürünlerin tüm iadeleri yalnızca Tedarikçinin Müşteri Hizmetlerinin önceden yazılı onayı ile gerçekleşecektir.Hasar görmüş veya orijinal ambalajından çıkarılmış ve/veya iade tarihinden itibaren kalan raf ömrü altı (6) aydan az olan ürünler kabul edilmeyecektir.Tedarikçi tarafından aksi yazılı olarak kabul edilmedikçe, Ürünlerin iadesinin maliyeti ve riski Alıcıya aittir.
6.5.Ürünlerin teslimi üzerine Alıcı, Ürünlerin uygun şekilde paketlendiğini, doğru çevre koşullarında depolandığını ve Ürün sevkiyatlarının kolayca tanımlanabileceği ve belirlenebileceği koşullarda depolandığını ve Ürünlerin ve özelliklerinin güvenli olduğunu ve zarar görmediğini garanti eder.Alıcının depolama ve taşıma koşulları, Ürünlerin, KKD Yönetmeliğinin Ek II'sinde belirtilen ilgili temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygunluğunu tehlikeye atmayacaktır.Aksi üzerinde yazılı olarak anlaşmaya varılmış olması dışında, Alıcının ürün ambalajlarını değiştirmemesi veya kurcalamaması şarttır.Alıcı Ürünlerin Ambalajını değiştirmeye karar verirse (örn. daha küçük ticari ambalaj miktarlarında satmak) KKD Yönetmeliklerine uymak Alıcının sorumluluğundadır (örn.Kullanım Talimatları daha küçük ambalajla birlikte eklenecektir) ve Ürünlerin pazarlanması, satışı veya teslimatı için geçerli olan diğer tüm yasa veya yönetmeliklere uyulmamasından kaynaklanan tüm taleplere karşı Tedarikçiyi tazmin edecek ve zararsız tutacaktır.Alıcının, kendi müşterileri tarafından Alıcıya iade edilen hiçbir ürünü hiçbir durumda yeniden ambalajlamaması veya yeniden dağıtmaması şarttır.Madde 6.5'e ilişkin ispat yükümlülüğü Alıcıya aittir.
6.6.Alıcı, Tedarikçinin izni olmaksızın herhangi bir geri çağırma yapmayacak veya başka düzeltici önlemler almayacaktır.Tedarikçi veya yetkililer tarafından başlatılan bir geri çağırma veya düzeltici faaliyet durumunda, Alıcı, geri çağırma veya düzeltici faaliyetin mümkün olduğunca başarılı olmasını sağlamak için Tedarikçiye yardım sağlayacaktır.Alıcı, parti izlenebilirliği açısından yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere riayet edecek ve asgari olarak, parti numaraları da dahil olmak üzere, partilerin nereye ve ne zaman sevk edildiğine dair kayıtları her zaman tutacaktır.
6.7.Aksi yazılı olarak kabul edilmedikçe, Alıcının stok boşaltma hakkı yoktur.
6.8 Alıcı, KKD Yönetmeliği kapsamında bir "distribütör" olarak yükümlülüklerine uyacaktır.
6.9.Herhangi bir Avrupa yetkili ulusal makamının talebi üzerine Tedarikçi, Tedarikçinin KKD ürününün KKD Yönetmeliğine uygunluğunu göstermek için tüm bilgi ve belgeleri hazır bulunduracaktır.
6.10.Alıcı, herhangi bir makamdan veya üçüncü bir taraftan Ürünlerin yürürlükteki yasalara (KKD Yönetmeliği dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) uygunluğuna ilişkin herhangi bir soruşturma alırsa, derhal ve en geç bunları aldıktan sonraki ilk İş Gününde Tedarikçiyi bilgilendirecektir.Alıcı, Ürünlerin yürürlükteki yasalara uygunluğuna ilişkin olarak (sözlü veya yazılı olarak) Tedarikçi tarafından önceden onaylanmamış herhangi bir makama veya üçüncü tarafa beyanda bulunmayacaktır.
6.11.Alıcı, Ürünlerin satışı veya kullanımı (duruma göre) ile ilgili faaliyetlerini yürütmek için gerekli tüm lisanslara, onaylara, bildirimlere, tescillere, yetkilere, sertifikalara ve diğer düzenleyici izinlere sahip olduğunu ve bunları ilgili tüm zamanlarda muhafaza edeceğini garanti eder.
7.1. Tedarikçi, yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, uygunsuz kullanım, uygunsuz depolama, adil aşınma ve yıpranma, kusurlu veya dikkatsiz kullanım veya uygunsuz işletim araçlarının kullanımından kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.Tedarikçinin yükümlülükleri; kaza, tadilat, suiistimal veya yanlış kullanıma maruz kalmış Ürünler için de geçerli olmadığı gibi bunları kapsıyor değildir.Koşullardaki hiçbir şey, ticarete elverişlilik garantisi veya Ürünlerin belirli bir amaca uygun olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır.Tedarikçi, son kullanıcının özel bir uygulama için seçeceği Ürünlerin doğruluğu veya uygunluğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.Tedarikçinin Ürünlerle ilgili her türlü hak talepleri bakımından Alıcıya karşı yegane sorumluluğu, Tedarikçinin seçimine bağlı olarak onarım, değiştirme, yeniden işleme veya satın alma bedelinin iadesi şeklinde olacaktır ve bu, Alıcının yegane telafisi olacaktır.Tedarikçi hiçbir koşulda dolaylı, dolaylı, arızi veya özel zararlardan (ticari kar kaybı, şerefiye kaybı, sermaye maliyeti, ikame tedarik kaynakları ile bağlantılı olarak ortaya çıkan maliyetler, kaçırılan fırsatlar, öngörülen maliyet tasarrufları, iş kesintisi, fırsat kaybı, ciro kaybı, tasarruf kaybı, müşteri kaybı, itibar kaybı, veri kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlu olmayacaktır.Yukarıdakiler, Tedarikçinin ağır ihmal ve kasıtlı suistimal (çalışanları, temsilcileri veya acenteleri dahil), ölüm veya kişisel yaralanma, mücbir sebepler haricinde sözleşmenin konusu olan temel yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ve kanunla sınırlandırılamayan veya hariç tutulamayan diğer yükümlülüklere ilişkin sorumluluğunu hariç tutmaz.
7.2.Alıcı, Tedarikçinin aşağıdakilere uygun olarak sorumlu olmadığı kayıp veya hasardan doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanabilecek herhangi bir üçüncü tarafça Tedarikçiye karşı açılabilecek herhangi bir talebe karşı Tedarikçiyi tazmin edecek ve zararsız tutacaktır:Tedarikçi, (i) Ürünler Alıcının zilyetliğindeyken kayıp veya hasarın meydana gelmesi halinde Ürünlerin herhangi bir malda neden olduğu kayıp veya hasardan veya (ii) Alıcı tarafından üretilen ürünlerde veya Alıcının ürünlerinin bir parçası olduğu ürünlerde veya bu tür ürünlerin neden olduğu herhangi bir maldaki kayıp veya hasardan sorumlu değildir.
8.1. Malların Alıcıya satılması, Tedarikçinin herhangi bir türdeki fikri mülkiyet hakkının devredilmesini içermez.Alıcı, Tedarikçi'nin ticari markaları, patentleri, telif hakları ve yazar hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere fikri mülkiyet haklarına saygı gösterecektir.Tedarikçinin fikri mülkiyet haklarının her türlü kullanımı, Tedarikçi ile Alıcı arasında yapılacak ayrı bir özel lisans sözleşmesinde Tedarikçinin önceden açık yazılı onayına tabidir.
8.2.Taraflar, diğer Tarafın ticari sırlarını veya diğer gizli bilgilerini doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmeyecek veya ticari ilişkiyi yürütürken edindiği bilgi ve belgeleri Taraflar arasındaki ticari ilişkinin iyi niyetle yürütülmesi dışında başka amaçlarla kullanmayacaktır.
8.3.Yürürlükteki kanunların gerektirdiği durumlar haricinde, Taraflardan hiçbiri, diğer Tarafın önceden yazılı açık izni olmaksızın, ilişkileriyle ilgili herhangi bir basın açıklaması veya diğer kamuoyuna açıklama yapmayacaktır ve kanuni zorunluluk durumunda, basın açıklamasını veya kamuya açıklamayı yapması gereken Taraf, diğer Tarafın, iletişimin şekli, niteliği ve kapsamı hakkında önceden onayını almak/kendilerini bilgilendirmek için gerekli bütün makul gayretleri gösterecektir.
9.1 Taraflardan her biri, her zaman ve her ne sebeple olursa olsun, herhangi bir Ürünü veya bu Ürünle ilgili reklamı, duruma göre, herhangi bir tazminat ödemeksizin satmaktan veya satın almaktan derhal ve tek taraflı olarak vazgeçme hakkını saklı tutar.
9.2 Tedarikçi veya Alıcı, diğer tarafa en az üç aylık yazılı bir bildirimde bulunarak Sözleşmeyi (veya herhangi bir bölümünü) herhangi bir anda feshedebilir.
9.3 Tedarikçi veya Alıcı, aşağıdaki durumlarda, Sözleşmeyi veya teslimatı tamamen veya kısmen, derhal yürürlüğe girecek şekilde ve herhangi bir tazminat ödemeksizin, tüm haklarına halel getirmeksizin ve bir mahkeme veya hakem heyetinin önceden müdahalesi gerekmeksizin feshetme hakkına sahiptir:
9.3.1 Alıcı veya Tedarikçi'nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi, yükümlülükler Koşullar'da veya varsa Koşullar'ın ek(ler)inde tanımlanmıştır;
9.3.2 İflas nedeniyle ödemenin askıya alınması, mahkeme kararıyla uzlaşma veya vade uzatımı ya da erteleme talebinde bulunulması veya ticaret mahkemelerine benzer bir dilekçe verilmesi;
9.3.3 faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması, gönüllü veya mahkeme kararıyla tasfiye veya Alıcının herhangi bir iflas durumu;
9.3.4 Alıcı'nın veya Tedarikçi'nin varlıklarına, haklarına ve taleplerine el konulması veya ihtilaflı bir kambiyo senedi olması durumunda;
9.3.5 Alıcı veya Tedarikçinin işlerindeki kontrol değişikliği;
9.3.6 Tedarikçinin veya Alıcının kontrolü dışındaki nedenlerle Alıcının veya Tedarikçinin yükümlülüklerinin yerine getirilmesini daha zor veya imkansız hale getiren herhangi bir olayın meydana gelmesi.
9.4 Sözleşmenin (veya herhangi bir bölümünün) her ne surette olursa olsun feshi, Taraflardan herhangi birinin fesih tarihinde tahakkuk etmiş olan haklarının ve telafilerinin hiçbirini etkilemeyecektir.Açıkça veya ima yoluyla Sözleşmenin feshinden sonra da yürürlükte kalacağı belirtilen hükümler, tam olarak geçerli ve yürürlükte kalmaya devam edecektir.
10.1.Mücbir sebepler: Taraflardan hiçbiri, yangın, savaş, genel seferberlik gibi Tarafın makul kontrolü dışındaki koşullardan kaynaklanan, para ödeme yükümlülükleri dışında, Sözleşmenin ifasındaki herhangi bir gecikme veya başarısızlıktan dolayı herhangi bir yükümlülüğe sahip olmayacak veya bu Koşulları ihlal etmiş sayılmayacaktır, el koyma, uluslararası yaptırımlar veya ambargo, salgın hastalıklar, ayaklanma ve sivil kargaşa, nakliye sıkıntısı, genel malzeme sıkıntısı, güç kullanımındaki kısıtlamalar ve bu Madde 10'da belirtilen herhangi bir durumdan kaynaklanan alt yüklenicilerin teslimatlarındaki kusurlar veya gecikmeler.1.Bu gibi durumlardan etkilenen Taraf, söz konusu durumlar yükümlülüklerin yerine getirilmesinde bir gecikmeye veya başarısızlığa neden olduğunda ve söz konusu durum ortadan kalktığında, durumu diğer Taraf derhal yazılı olarak bildirecektir.Bu şartlar 3 aydan daha uzun bir süre boyunca sürekli devam ederse, Taraflardan herhangi biri, diğer Tarafa yazılı bildirimde bulunarak işbu anlaşmayı hiçbir yükümlülük olmaksızın feshedebilir.
10.2.Feragat: Taraflardan herhangi birinin, diğer Tarafın Sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlali veya temerrüdü nedeniyle haklarından feragat etmesi halinde, bu feragat, Sözleşmenin aynı veya diğer hükümlerinin diğer ihlalleri veya temerrütlerine ilişkin sürekli bir feragat olarak yorumlanmayacaktır.
10.3.Bölünebilirlik: Yürürlükteki herhangi bir yasadaki değişiklik veya herhangi bir yetkili makamın kararı veya başka bir eylemi nedeniyle Sözleşmenin bir veya daha fazla hükmü artık uygulanamazsa veya Sözleşmenin bir veya daha fazla hükmünde değişiklik yapılması gerekirse, Taraflar, söz konusu değişiklik, karar veya eylemden önce mevcut olan sözleşme durumuna mümkün olduğunca yaklaşan alternatif bir çözüm bulmak için çaba göstereceklerini kabul ederler.Tarafların söz konusu değişikliği, kararı veya eylemi öğrenmelerinden itibaren altı (6) ay içinde böyle bir çözüm bulunamazsa, Taraflardan herhangi biri Madde 11 uyarınca konuyu mahkemeye taşıyabilir.
10.4.Bağımsızlık: Taraflar bağımsız yüklenicilerdir ve hiçbir Taraf diğer Tarafın yasal temsilcisi, çalışanı veya acentesi değildir.
10.5 Görevlendirme ve taşeronluk:Tedarikçi, Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinin tümünü veya herhangi bir kısmını, herhangi bir zamanda devredebilir, temlik edebilir, başkasına yükleyebilir, alt yükleniciye verebilir veya bunlarla ilgili başka herhangi bir tasarrufta bulunabilir.Alıcı, Tedarikçinin önceden yazılı izni olmaksızın, Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinin tümünü veya herhangi bir kısmını devredemez, temlik edemez, başkasına yükleyemez, alt yükleniciye veremez veya bunlarla ilgili başka herhangi bir tasarrufta bulunamaz.
10.6 Bildirimler: Sözleşme kapsamında veya Sözleşme ile bağlantılı olarak bir Tarafa yapılan herhangi bir bildirim veya diğer iletişim yazılı olacak, söz konusu Tarafa kayıtlı ofisinde (bir şirket ise) veya ana iş yerinde (başka herhangi bir durumda) veya söz konusu Tarafın diğer Tarafa bu Koşul uyarınca yazılı olarak belirtmiş olabileceği başka bir adreste gönderilecek ve şahsen teslim edilecek, ön ödemeli birinci sınıf posta, kayıtlı teslimat, ticari kurye, faks veya e-posta ile gönderilecektir.Bir bildirim veya başka bir iletişimin tebliğ edildiği, aşağıdaki koşullarda kabul edilir:şahsen teslim edilirse, yukarıda belirtilen adreste bırakıldığında; ücreti önceden ödenmiş birinci sınıf posta veya kayıtlı teslimatla gönderilmişse, gönderimden sonraki ikinci İş Günü sabah saat 9.00'da; ticari kurye ile teslim edilmişse, kuryenin teslimat makbuzunun imzalandığı tarih ve saatte; veya, faks veya e-posta ile gönderilmişse, iletimden bir İş Günü sonra.Bu Maddenin hükümleri, herhangi bir yasal işlemde herhangi bir tutanağın veya diğer belgelerin tebliği için geçerli olmayacaktır.
10.7 Üçüncü taraf hakları:Sözleşmeye taraf olmayan bir kişi, Sözleşme kapsamında veya Sözleşmeyle bağlantılı olarak herhangi bir hakka sahip olmayacaktır.
10.8 Özel Etiket: Ürünler Tedarikçi tarafından Alıcı için Alıcının Özel Etiketi altında üretilirse, aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, Alıcı KKD Yönetmeliğinin 12. maddesinde belirtildiği şekilde "üretici" olacak ve KKD Yönetmeliği kapsamında "üreticinin" tüm yükümlülüklerini üstlenecektir.
10.9 Veri Koruma:Tedarikçi, veri denetleyicisi olarak (1) Alıcının Tedarikçiye bilerek sağladığı kişisel verileri ve (2) Sözleşmenin ifası, Tedarikçinin yasal yükümlülüklerine uyum ve Tedarikçinin meşru menfaatleri (Alıcı ile iş ilişkisinin yönetilmesi dahil) için gerekli olduğu şekilde Ürünlerin tedarikiyle bağlantılı tüm kişisel verileri toplayabilir ve işleyebilir.Tedarikçi'nin Sözleşme ile bağlantılı olarak kişisel verilerini topladığı ve işlediği Alıcı veya diğer gerçek kişiler, Tedarikçi'nin Gizlilik Bildirimi'nde daha ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde Tedarikçi ile iletişime geçerek veri sahiplerinin haklarını kullanabilir.Tedarikçi ayrıca kullanıcılar veya Ürün kullanımı ile ilgili kişisel veri içermeyen genel bilgileri de işleyebilir.Tedarikçi tarafından toplanan kişisel veriler, Alıcının bilgileri sunma amacını karşılamak için gerekli olduğunda ve GDPR Bölüm V'in gerekliliklerine uygun olarak küresel Tedarikçi organizasyonunun üye şirketleri olan Tedarikçi Bağlı Kuruluşlarına aktarılabilir.Kişisel verilerin Tedarikçiye sunulmasıyla, yasaların gerektirdiği durumlar haricinde, Tedarikçi, Alıcının kişisel verilerini Alıcının önceden izni olmadan herhangi bir üçüncü tarafa aktarmayacaktır.Tedarikçinin kişisel verileri işlemesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen ekte yer alan Tedarikçinin Gizlilik Bildirimine bakın.Tedarikçi, Tedarikçinin üçüncü taraf ortaklarına ifşa edilmek üzere müşteriler, satışlar ve ürünler hakkında toplu istatistikler toplayabilir.Ancak bu istatistikler, Alıcı ve/veya son kullanıcılar hakkında, Alıcı ve/veya son kullanıcıların kimliğinin belirlenmesini sağlayabilecek hiçbir bilgi içermeyecektir.Tedarikçi ve Alıcı, veri denetleyicisi ve/veya işleyicisi olarak hareket edip etmediklerine bakılmaksızın, kişisel verileri yürürlükteki veri koruma mevzuatı kapsamındaki kendi yükümlülüklerine uygun olarak işleyecektir.Taraflardan biri, Sözleşme veya bu Koşullarla ilgili olarak işleyici olarak diğer Taraf adına kişisel verileri işleyecekse ve işleyecekse, Taraflar yürürlükteki veri koruma yasalarına, özellikle de GDPR'nin 28. Maddesine uygun olarak ayrı bir veri işleme sözleşmesi imzalayacak ve bu sözleşme Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olacaktır.Tarafların Sözleşme veya bu Koşullarla bağlantılı olarak veya bu Koşullar bağlamında ortak veri denetleyicileri olarak kişisel verileri işlemesi durumunda, Taraflar, duruma göre, geçerli veri koruma yasaları, özellikle de GDPR'nin 26. Maddesi uyarınca gerekli olan ve Sözleşmenin Ek'i ve ayrılmaz bir parçası olacak ayrı bir ortak denetleyicilik düzenlemesine girecektir.
10.10 Mevzuata Uygunluk:Alıcı, satılan Ürünlerin Avrupa Birliği'nin (Yönetmelik (AB) 2017/745) veya diğer ilgili yargı alanlarının düzenleyici gereklilikleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere geçerli tıbbi cihaz yasalarına ve yönetmeliklerine tabi olabileceğini kabul eder.Alıcı, Ürünleri yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere tamamen uygun olarak kullanmayı, dağıtmayı veya yeniden satmayı kabul eder.
10.11 Zor Durumların Hariç Tutulması:Taraflar, sözleşmenin dengesini temelden değiştiren öngörülemeyen olaylar nedeniyle sözleşmenin yeniden müzakere edilmesini, uyarlanmasını veya feshedilmesini talep etme hakkı da dahil olmak üzere, yürürlükteki yasalar kapsamındaki aşırı ifa güçlüğü hükümlerinin bu Koşullara uygulanmayacağını açıkça kabul eder.Taraflardan her biri, ekonomik, mali veya piyasa koşulları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere koşullardaki değişiklik riskini üstlenir ve işbu Sözleşme'nin değiştirilmesi veya feshedilmesini talep etmek için herhangi bir zorluğa başvurma hakkından feragat eder.
11.1.Sözleşme ve bu Koşullar (bunlardan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm sözleşmeye dayalı, sözleşme dışı ve/veya sözleşme öncesi konular dahil) için geçerli olan kanun, Tedarikçinin ülkesinin ("Ülke") kanunudur.11 Nisan 1980 tarihli, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Viyana Konvansiyonunun uygulanması kapsam dışıdır.Alıcı yürürlükteki kanunlara uyacaktır.Ülkenin başkentindeki mahkemeler, Tedarikçi ve Alıcı arasındaki sözleşmeye dayalı ilişkilerden kaynaklanan her türlü anlaşmazlığı (bunlardan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm sözleşmeye dayalı, sözleşme dışı ve/veya sözleşme öncesi konular dahil) çözmek için münhasır yargı yetkisine sahiptir.Alıcı, Ürünlerin ve/veya gizli bilgilerin, ABD, AB ve Ülke yasaları ("İhracat Kontrol ve Yaptırım Kuralları") dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yürürlükteki ihracat kontrol ve ticari yaptırım yasalarına, yönetmeliklerine, kurallarına ve lisanslarına tabi olabileceğini kabul ve beyan eder.Alıcı İhracat Kontrolü ve Yaptırım Kurallarına uyacaktır ve İhracat Kontrolü ve Yaptırım Kuralları ile uyumluluğunu sağlamaktan tek başına sorumlu olduğunu kabul eder.Özellikle, ancak sınırlama olmaksızın, Alıcı Ürünleri ve/veya gizli bilgileri, gerekli ihracat lisansı veya diğer devlet onaylarını almadan ve İhracat Kontrolü ve Yaptırım Kurallarının gerektirdiği formaliteleri tamamlamadan, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir ülkeye, hedefe veya kişiye kullandırmayacak, satmayacak, yeniden satmayacak, ihraç etmeyecek, yeniden ihraç etmeyecek, elinden çıkarmayacak, ifşa etmeyecek veya bunlarla ilgili başka işlemler gerçekleştirmeyecektir ve bağlı kuruluşlarından hiçbirinin bunları yapmamasını sağlayacaktır. Alıcı, Tedarikçinin İhracat Kontrol ve Yaptırım Kurallarını ihlal etmesine neden olacak hiçbir şey yapmayacak ve Alıcının bu Madde 11'e uymaması sonucunda Tedarikçinin maruz kaldığı her türlü para cezası, kayıp ve yükümlülükten Tedarikçiyi koruyacak, tazmin edecek ve zararsız tutacaktır.Alıcının işbu Madde 11'in herhangi bir kısmına uymaması işbu Sözleşmenin esaslı bir ihlalini teşkil edecektir.Tedarikçi, Alıcının bu Madde 11'in herhangi bir kısmına uymadığına inanırsa, herhangi bir siparişi vermeyi veya gerçekleştirmeyi reddetme, herhangi bir siparişi tamamen kendi takdirine bağlı olarak iptal etme hakkını saklı tutar.Alıcı; AB ve ABD İhracat İdaresi Yönetmelikleri, AB ve ABD Uluslararası Silah Ticareti Yönetmelikleri, AB ve ABD Yabancı Ülkelerdeki Yolsuzluk Uygulamaları Kanunları ve (BK 2010 Rüşvet Kanunu dahil fakat bununla sınırlı olmaksızın) BK Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın Ülke dışındaki ülkelerin kanunlarının Sözleşme konusu faaliyetlere uygulanabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir.Alıcı, yürürlükteki tüm yasalara uymayı ve söz konusu yasalara uyulmaması durumunda Tedarikçiyi derhal haberdar etmeyi kabul eder.Buradaki uygunluk, Sözleşmenin yerine getirilmesi açısından esastır.
11.2.Hangi tüzel kişinin Tedarikçi olarak hareket ettiğine veya Koşullar için hangi yasaların geçerli olduğuna bağlı olarak, aşağıdaki Koşul 12 hüküm ve koşulları, varsa, Koşulların 1 ila 11. maddelerinde belirtilen çelişkili genel koşulların yerine geçer:
11.2.1 Fransa yasaları geçerli olduğunda:
Siparişler:Siparişlerin aşağıdakileri içermesi şarttır:(i) Sipariş numarası;(ii) ürün referans(lar)ı / açıklama(lar)ı / miktar(lar)ı;(iii) fatura ve teslimat adresleri; ve (iv) tercih edilen teslimat tarihi.Tedarikçi, Alıcının siparişinin hazırlanmasındaki bir hatadan kaynaklanan bir teslimat hatası için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Ödeme: Tedarikçi faturaları 'Loi de Modernisation Economique'e göre ödenecektir.Erken ödeme için herhangi bir indirim yapılmamaktadır.
Mülkiyet: Yasalar uyarınca, fatura Alıcı tarafından tamamen ödenene kadar satıcı malların sahibi olarak kalır.
Geç ödeme: Kararlaştırılan süre içinde ödenmeyen herhangi bir fatura, yasal faiz oranının 3 katı oranında hesaplanan geç ödeme cezalarına neden olabilir (Ticaret Kanunu'nun 441-6 maddesi uyarınca).Borçların tahsil edilmesi sürecinde oluşan her türlü masraflar, en az toplam 40 Euro olmak üzere alıcıya rücu edilir.Alıcı, destekleyici belgelerin sunulması halinde, borcun tahsil edilmesiyle ilgili her türlü ek masrafı ödemek zorunda kalacaktır.
Belirli Hükümlerden Feragat:Alıcı, Medeni Kanunun 1223. Maddesi hükümlerinin uygulanmasından feragat etmektedir.Alıcı, Medeni Kanun'un 1226. maddesi hükümlerinin uygulanmasından feragat eder.
Yıllık değişiklik maddesi:Taraflar arasındaki anlaşmanın dengesine uygun olarak, her bir sözleşme yılı için fiyatlar, Tedarikçinin tercihi doğrultusunda, her yıl 1 Ocak veya 1 Temmuz tarihinde yürürlüğe girecek şekilde güncellenecektir.Tedarikçi, yeni fiyatlandırma şartlarının yürürlüğe girmesinden en az 1 ay önce bu değişikliği Alıcıya bildirecektir.Söz konusu tarihte bu değişiklikler hakkında bir anlaşmazlık olması durumunda, Sözleşme, cari yılın sonunda sona erdirilecektir.Sözleşme fıkrasında değişiklik maddesi.Tedarikçi, hammadde fiyatları, döviz kuru, maaş maliyetleri veya ürünlerin maliyetini etkileyen diğer unsurlardaki dalgalanmaları hesaba katarak yıl boyunca fiyatlandırma koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.Taraflar yeni fiyatlandırma şartlarını müzakere etmek üzere toplanacaklar.Bu değişiklikler konusunda bir anlaşmazlık olması halinde Sözleşme, müzakerelerin sona ermesinden 1 ay sonra feshedilecektir.
11.2.2.İtalya yasaları geçerli olduğunda:
Koşul 9.3.2 geçerli değildir.İflas, ödemenin askıya alınması, mahkeme kararıyla uzlaşma başvurusunda bulunulması veya vadenin uzatılması veya ticari mahkemelerde benzer bir dilekçenin ertelenmesi durumunda, Tedarikçinin hakları İtalyan İflas Kanunu R.D. Bölüm 71'de belirtildiği şekilde uygulanacaktır.16 Mart 1942 n. 267).Tedarikçi, Alıcı tarafından kendisine verilen veya Sözleşmenin ifası sırasında başka bir şekilde bilgisine ulaşan Alıcıya ait tüm kişisel verilerin 196/2003 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uygun olarak kullanılacağını, saklanacağını ve işleneceğini teyit eder. 196/2003.
11.2.3.İngiltere ve Galler yasaları geçerli olduğunda:
Koşul 7.1 ve 7.2'ye ek olarak: Sorumluluk:1979 tarihli Malların Satılması Kanununun 13 ila 15'inci bölümlerinde belirtilen şartlar, hukukun izin verdiği en geniş ölçüde, Sözleşme kapsamı dışında bırakılmaktadır.Bu Koşullarda yer alan hiçbir şey, aşağıda belirtilen hususlarda Tedarikçinin sorumluluğunu sınırlamaz veya hariç tutmaz:(i) kendi ihmali veya çalışanlarının, acentelerinin veya alt yüklenicilerinin (uygun olduğu şekilde) ihmalinden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanma;(ii) dolandırıcılık veya hileli yanlış beyan;(iii) 1979 tarihli Mal Satışı Yasası'nın 12. bölümünde ima edilen şartların ihlali;(iv) 1987 tarihli Tüketiciyi Koruma Yasası kapsamındaki kusurlu ürünler; veya (v) Tedarikçinin sorumluluğu hariç tutmasının veya kısıtlamasının yasalara aykırı olacağı herhangi bir konu.Yukarıdaki ve Koşul 7.1'e tabi olmak kaydıyla, Tedarikçinin Sözleşmeye bağlı veya bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm diğer zararlar için Alıcıya karşı sözleşme kapsamındaki, haksız fiile dayalı (ihmal dahil), yasal görevin ihlali niteliğindeki veya başka türlü, toplam mesuliyeti, hiçbir koşul altında Ürünlerin fiyatını aşmayacaktır.